Индивидуальный предприниматель Алябов Дмитрий Анатольевич, именуемый в дальнейшем Исполнитель, предлагает услуги по созданию сайта (далее – Услуги) любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик, и выражает намерение Исполнителя заключить Договор о предоставлении Услуги по созданию сайта на условиях настоящей Оферты.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Акцептом является факт оплаты Заказчиком счета на услуги, предоставляемые Исполнителем.
1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Оферта — настоящий документ «Предложение (публичная оферта) о предоставлении Услуг по созданию сайта», опубликованный в сети Интернет по адресу: https://alweb.name/offer/
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты, оплата заказанных услуг в порядке, определяемом заключенным между Заказчиком и Исполнителем Договором. Акцептирование Клиентом настоящей Оферты означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящей Оферты.
Под Услугами для целей настоящей Оферты понимается создание сайта Исполнителем по техническому заданию Заказчика.
Заказчик — юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя по заключенному договору Оферты.
Договор Оферты — договор между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении услуг по созданию сайта, который заключается посредством Акцепта Оферты.
Сайт — идентифицированное место в сети Интернет (виртуальном пространстве), где располагается информация, чаще всего отвечающая определённой тематике. Эта информация может быть определённым образом оформлена и структурирована.
1.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты.
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Выполнить создание сайта на основании материалов, предоставленных Заказчиком, и пожеланий, указанных в Техническом задании. В случае неполучения Технического задания от Заказчика таковым можно считать переписку по электронной почте или в мессенджерах Заказчика с Исполнителем, в которой явным образом будут указаны пожелания Заказчика и получено подтверждение Исполнителя о том, что он правильно понял пожелания Заказчика согласно оговоренной сумме за услуги.
2.1.2. Настройка системы управления контентом для самостоятельного наполнения Заказчиком сайта.
2.1.3. Интеграция в дизайн сайта логотипа, предоставленного Заказчиком, при соответствии логотипа требованиям п. 2.2.3. настоящей оферты.
2.1.4. По письменному требованию Заказчика Исполнитель передаёт систему управления сайтом (пароли доступа к административной панели сайта) после завершения разработки и получения оплаты за выполненные Услуги.
2.1.5. Перед началом выполнения работ между Заказчиком и Исполнителем составляется индивидуальный и заверенный подписями и (при наличии) печатями Договор.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Осуществить 100% оплату Услуг на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику.
2.2.2. Предоставить техническое задание как при первоначальном заказе, так и при желании произвести дополнения или изменения в содержании сайта. В случае не получения такого задания от Заказчика Техническим заданием можно считать переписку по электронной почте или в мессенджерах Заказчика с Исполнителем, в которой явным образом будут указаны пожелания Заказчика и получено подтверждение Исполнителя о том, что он правильно понял пожелания Заказчика согласно оговоренной сумме за услуги.
2.2.3. Предоставить логотип компании, контент, фото, видео и аудио информацию как для первоначального наполнения, так и для последующих дополнений или изменений на сайте в электронном виде, в следующих форматах: для контента – txt, doc; для логотипа — svg, eps, ai, cdr; для фото материалов – jpg, png, webp; для аудио и видео – AVI, WMV, MP4 или ссылка на видеохостинг.
2.2.4. Произвести перед передачей Исполнителю проверку контента на соответствие орфографическим правилам и на уникальность в сети Интернет, если это необходимо.
2.2.5. Самостоятельно ознакомиться с информацией об условиях настоящей оферты на сайте Исполнителя по адресу: https://alweb.name/offer/
2.2.6. Сохранять выданные Исполнителем соответствующие финансовые документы, подтверждающие произведенную оплату Услуг;
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящей оферты и заключенного в дальнейшем Договора.
2.4. Права Исполнителя:
2.4.1. Исполнитель имеет право раскрывать сведения о Заказчике только в соответствии с законодательством РФ.
2.4.2. Исполнитель вправе изменять условия данной оферты в одностороннем порядке. Датой вступления в силу изменений настоящей оферты является дата их публикации на сайте Исполнителя по адресу: https://alweb.name/offer/
2.4.3. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случае предоставления Заказчиком недостоверной информации, а также в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком заказанных услуг.
2.4.4. Исполнитель вправе в нижней части («подвале») каждой страницы разработанного Исполнителем сайта делать ссылку на авторство Исполнителя с указанием на сайт и описанием, сформулированным следующим или подобным образом: «Разработка сайта — AlWeb». Данная ссылка не может быть изменена или удалена.
2.4.5. Исполнитель вправе разместить ссылку на сайт Заказчика в собственное портфолио, размещенное на сайте по адресу: https://alweb.name/portfolio/ с указанием информации, относящейся к данному проекту, без письменного разрешения Заказчика.
2.4.6. Исполнитель вправе принять оплату за составление технического задания;
2.4.7. Исполнитель вправе не принимать к рассмотрению претензии Заказчика, предъявленные с пропуском сроков, в течение которых такие претензии могут быть предъявлены в соответствии с настоящей офертой или заключенным Договором;
2.4.8. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и удалить информацию Заказчика, размещенную на сайте Исполнителя, в случаях:
а) если Заказчик не устранил допущенные им нарушения настоящего Договора в течение одного месяца с момента выставления исполнителем требования об их устранении;
б) если в течение одного месяца с момента окончания ранее оплаченного периода предоставления Услуг Заказчик не внес оплату за следующий период предоставления Услуг;
в) если деятельность Заказчика грубо нарушает правила сетевого этикета (организация массовых рассылок корреспонденции рекламного и иного характера (спам), за исключением случаев, когда такая рассылка инициирована самими получателями, либо осуществляется с их предварительного согласия, рассылка вирусов, размещение IRC-серверов, IRC-ботов и т.п. программ, размещение и распространение материалов порнографического характера и т.п., размещение объектов авторских и смежных без согласия правообладателей), либо нарушает иные требования действующего законодательства Российской Федерации или иных стран мира.
2.4.9. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящей оферте и заключенному договору препятствует исполнению данного договора Исполнителем.
2.4.10. Исполнитель вправе отказать заказчику в размещении информации или прекратить размещение его информации на сайте, если сочтет, что характер или содержание информации заказчика нарушает действующее законодательство Российской Федерации, носит оскорбительный характер, нарушает права и законные интересы других лиц либо противоречит настоящей оферте;
2.4.11 Если Заказчик оплатил счет, выставленный Исполнителем, а техническое задание предоставлено не было или было предоставлено в не полном объеме, то Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель делает весь сайт и/или отдельные модули на свое усмотрение в рамках перечисленной суммы от Заказчика. В данном случае претензии по сделанной работе не принимаются.
2.4.12. Если материал и/или пожелания были присланы после начала работ, то работы по этим материалам и/или пожеланиям будут сделаны только после письменного подтверждения Исполнителем о том, что материалы и/или пожелания получены и не выходят за рамки перечисленной по договору суммы, а также будут установлены новые сроки выполнения проекта, которые будут оговорены Исполнителем в письменном виде. Если материалы и/или пожелания выходят за рамки оплаченной по договору суммы, то Исполнитель вправе не выполнять работы по этим материалам и/или пожеланиям до поступления денежных средств за данные материалы/пожелания на расчетный счет Исполнителя. Если денежные средства за данные материалы и/или пожелания не поступят на расчетный счет Исполнителя, то Исполнитель вправе не делать работы по данным материалам и/или пожеланиям.
3.1. Стоимость Услуги определяется на основании договора, заключенного между Исполнителем и Заказчиком до начала разработки.
3.2. В стоимость Услуги не входит покупка дополнительных компонентов, модулей, плагинов, копирайтинг и иные работы, не оговоренные п. 2.1. данной публичной оферты. Дополнительные услуги оговариваются и оплачиваются отдельно в соответствии с дополнительными соглашениями к договору.
3.3. Оплата Услуг производится Заказчиком платежом в размере 100% (ста процентов) от стоимости выбранных Услуг на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику в соответствии с заключенным договором. НДС не предусмотрен ввиду использования Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
Оплата происходит путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя, указанный в договоре (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо происходит путем перечисления денежных средств через процессинговый центр, используемый Исполнителем для взаиморасчета с физическими лицами.
3.4. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя до истечения срока Акцепта (п.4.3. настоящей Оферты).
3.5. Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о произведенном платеже с предоставлением копии платежного документа.
3.6. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента зачисления суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.
3.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Исполнителя с момента опубликования новых реквизитов на сайте Исполнителя Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.
3.8. Приемка оказанных Услуг оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки, который Исполнитель отсылает Заказчику по электронной почте, указанной Заказчиком в договоре. Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не предоставил Исполнителю подписанный Акт и не уведомил Исполнителя об обнаруженных недостатках, то Услуги считаются принятыми.
3.9. В стоимость Услуги не включена регистрация доменного имени для сайта.
Регистрация домена производится самостоятельно Заказчиком с предоставлением доступа к панели управления регистратора или же Исполнителем с последующей оплатой Заказчиком услуг регистратора домена. Если же за время составления договора или за время поступления денежных средств на расчетный счет исполнителя или по каким то другим причинам на момент регистрации доменного имени или имен, выбранных Заказчиком, они оказываются заняты, то Исполнитель вправе отложить время регистрации домена, до согласования его с Заказчиком, при этом сроки выполнения работ сдвигаются на время согласования домена. Если в течение 10 дней с начала выполнения работ Исполнитель не смог связаться с Заказчиком или согласовать доменное имя, то Исполнитель использует временный технический поддомен.
3.10. В стоимость Услуги могут быть включены другие акционные предложения от Исполнителя, их условия также прописываются в договоре.
3.11. Заказчик обязуется оплачивать продление услуг хостинга для работоспособности сайта, в этом случае он обязан не менее чем за 1 день до окончания оплаченного срока внести требуемую сумму на баланс профиля хостинга, используемого для размещения сайта.
3.12. В случае не поступления денежных средств от Заказчика на баланс аккаунта хостинга до момента истечения срока оплаченных услуг и последующего удаления разрабатываемого или уже созданного сайта хостингом Исполнитель не несет ответственности за материальные и иные издержки Заказчика, а услуги Исполнителя считаются полностью оказанными.
3.13. Заказчик обязуется самостоятельно создавать резервные копии созданного в рамках Услуг Исполнителя сайта. При полной или частичной потере данных сайта вследствие отсутствия ранее созданной резервной копии Исполнитель не несет ответственности за материальные и иные издержки Заказчика, а услуги Исполнителя считаются полностью оказанными.
3.14. В случае отказа Заказчика от технического сопровождения сайта дальнейшее обеспечение работоспособности сайта, его безопасность и наполнение полностью лежат в зоне ответственности Заказчика.
3.15. Заказчик может также определить и оплатить иные работы, не предусмотренные техническим заданием, при этом Исполнитель будет выставлять Заказчику отдельный счет. Реализация и спорные вопросы идут на усмотрение Исполнителя. Если Заказчик ни в каком виде не прислал условия и порядок внесения изменений, то что именно и как делать определяет Исполнитель, Заказчик при этом не имеет права требовать возврата средств в каком либо виде и определять, выполнена работа полностью или нет, этим правом обладает только Исполнитель.
4.1. Акцепт оферты Заказчиком, произведенный до истечения срока акцепта, осуществляется в виде заключения индивидуального Договора на условиях настоящей оферты и прочих условиях, оговоренных между Заказчиком и Исполнителем.
4.2. Заказчик производит Акцепт оферты путем оплаты Услуг, в отношении которых заключается Договор. Акцепт Оферты производится с учетом раздела 4 настоящей Оферты.
4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Исполнителем и Заказчиком и действует:
а) до момента осуществления Исполнителем обязательств по оказанию Услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору оплаты (в том числе повторно произведенной до прекращения Договора);
б) до момента расторжения Договора.
4.4. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту (п. 2.4.2) влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации, с учетом условий, установленных Договором.
5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые задержки и прерывания связи, ущерб или потери, происходящие прямо или косвенно по причинам непреодолимой силы, а также по причинам, находящимся вне сферы разумного контроля со стороны Исполнителя.
5.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за содержание информации, переданной Исполнителю для оказания Услуг по настоящему Договору, ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее распространения (не нарушая авторских прав, смежных, промышленных и других прав интеллектуальной собственности).
5.4. Исполнитель не несет ответственности за сложности, возникающие у Заказчика в использовании услуг Исполнителя, вызванные низким качеством линий и каналов связи, предоставленных Заказчику третьими лицами, применением нелицензионного программного обеспечения (включая прикладные программы, не используемые непосредственно для работы с сетью Интернет), с функционированием абонентского оборудования и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.
5.5. Исполнитель не несет ответственности по срокам изготовления сайта в случае несвоевременного предоставления материалов Заказчиком.
5.5.1 Исполнитель имеет право в случае не ответа Заказчика по каналам связи, а также в случае не ответа на поставленные вопросы Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней и не согласования доработок или приема выполненных работ, самостоятельно принимать решение об окончании проекта согласно Техническому заданию. При этом законченный таким образом модуль или сайт целиком должны соответствовать Техническому заданию.
5.5.2 Исполнитель имеет право в случае, если Заказчик своими действиями и поведением препятствует выполнению его основной работы или его поведение не соответствует моральным устоям Исполнителя, ограничивать каналы связи и переводить общение на свое усмотрение на удобный ему канал. При этом определение препятствия и моральных устоев определяет Исполнитель по своему усмотрению. Но при этом его действия должны соблюдать законы Российской Федерации.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Заказчику в результате использования или невозможности пользования Услугами или понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных, или изменения функций и других причин.
5.7. Заказчик полностью ответственен за сохранность своего пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного его использования.
5.8. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящей оферте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
5.9. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящей оферты, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
5.9.1 В случае расторжения договора со стороны Заказчика Исполнитель вправе удержать стоимость работ в случае начала их исполнения за отдельные модули или части сайта или иного продукта на усмотрение Исполнителя, если иное не будет оговорено Договором или Техническим заданием.
6.1. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Заказчика составляет не более 10 (десяти) рабочих дней.
6.2. Рассмотрение претензий к Исполнителю, связанных с предоставлением Услуг, осуществляется при предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых документов, подтверждающих оплату Услуг.
6.3. Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате его неправомерных действий при пользовании сетью Интернет, Исполнитель вправе самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве экспертов.
7.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора и оферты.
7.2. Исполнитель обязуется при исполнении договора Оферты выполнять требования законодательства, в том числе о защите прав потребителя, о защите персональных данных (п. 2 статьи 18.1 Закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»). Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора Оферты документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий, если такие документы изначально будут обозначены Заказчиком или Исполнителем как конфиденциальные.
7.3. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность предоставленных Заказчиком данных и не разглашать их третьим лицам (за исключением уполномоченных государственных органов, а также службы доставки, аудиторов, консультантов, бухгалтеров, юристов на условиях сохранения ими конфиденциальности полученной информации). Политика конфиденциальности Исполнителя является неотъемлемой частью настоящей оферты, ее текст размещен на настоящем сайте по адресу: https://alweb.name/privacy-policy/.
7.4. Заказчик предоставляет Исполнителю согласие на обработку в целях исполнения Договора и оферты его персональных данных, предоставленных Исполнителю, и подтверждает оплатой счета по Договору, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности Исполнителя.
7.5. Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства РФ об авторском праве.
7.6. Имущественные права на тексты, изображения и графику, подготовленные и предоставленные Заказчиком Исполнителю в рамках Договора, принадлежат Заказчику либо третьим лицам. Ответственность за правомерность использования материалов, принадлежащих третьим лицам, несет Заказчик.
7.7. Заказчик вправе использовать результаты работ или их резервную копию по своему усмотрению, без ограничения территории использования и срока использования. Заказчик вправе перерабатывать (самостоятельно или с привлечением третьих лиц) полученные результаты работ или резервную копию, в том числе с использованием компьютерных программ, влекущих изменение первоначального результата. Заказчик вправе передавать права на использование результатов работ (оригинальных или измененных) третьим лицам по своему усмотрению.
7.8. За Исполнителем, являющимся автором объектов авторского права, созданных при исполнении Договора, сохраняются личные не имущественные права.
7.9. После оплаты работ Исполнитель передает Заказчику исключительные и другие имущественные права на использование сайта или его резервной копии.
7.10. Право собственности на результат выполненных по Договору работ, после оплаты таких работ, переходит Заказчику.
8.1. Стороны по Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по каналам связи, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. Исключение из этого правила составляет обмен претензиями и иными документами, которые могут повлечь за собой расторжение Договора, для них простая письменная форма обязательна и она высылается письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес Исполнителя.
8.2. Каналы связи в терминах Договора – это:
1) электронная почта
а) адрес электронной почты Заказчика, указанный им при подписании Договора на Услугу,
б) адрес электронной почты Исполнителя, указанный им при подписании Договора на Услугу;
2) почта с уведомлением о вручении;
3) личные или корпоративные мессенджеры Исполнителя и Заказчика;
4) личные или корпоративные аккаунты в социальных сетях Исполнителя и Заказчика.
8.3. В случае изменения контактных адресов по инициативе Заказчика контактными будут считаться адреса электронной почты, сообщенные Исполнителю Заказчиком.
8.4. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к каналам связи.
8.5. Заказчик гарантирует Исполнителю достоверность и своевременность предоставления информации.
ИП Алябов Дмитрий Анатольевич
ОГРНИП: 318502200018276 (присвоен 05.06.2018)
ИНН: 502239484005
ОКПО: 0131624202
ОКТМО: 46738000001
Юр. адрес: 140411, Московская обл., г. Коломна, ул. Макеева, д. 8, кв. 47
Банковские реквизиты:
Банк: филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
к/с: 30101810145250000411
р/с: 40802810825320000382
